Примерная форма
В Арбитражный суд ____________________
Истец: (наименование или Ф.И.О. предпринимателя)
адрес: (для предпринимателя: дата и место рождения,
место работы или дата и место государственной
регистрации в качестве предпринимателя)
телефон: ____________, факс: ____________,
адрес электронной почты: ________________
Представитель истца: (данные с учетом ст.59
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: ____________________,
телефон: ____________, факс: ____________,
адрес электронной почты: ________________
Ответчик: (наименование или Ф.И.О. предпринимателя)
адрес: ____________________,
телефон: ____________, факс: ____________,
адрес электронной почты: ________________
Цена иска: ________________ рублей
Госпошлина: ________________ рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки (пени) за нарушение конечного срока выполнения работ по договору строительного подряда
"__" ____________ ____ г. между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор строительного подряда N ____ на выполнение строительных работ по (наименование объекта), находящемуся по адресу: ____________________.
Дата начала работ по Договору - "__" ____________ ____ г.
Дата окончания работ по Договору - "__" ____________ ____ г.
Указанные сроки выполнения работы не изменялись.
Истец создал ответчику необходимые условия для выполнения работ, а именно: ____________________.